{
  "title": "arbitration ВС РФ от 29.08.2012",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "arbitration",
  "number": "",
  "year": 2014,
  "date": "29.08.2012",
  "source_url": "https://vsrf.ru/documents/arbitration/19360/",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "заявление  открытого  акционерного  общества\n \n«Энел ОГК-5» о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного \nсуда  города  Москвы  от  29.08.2012  по  делу  № А40-35039/11-8-304  и \nпостановления  Федерального  арбитражного  суда  Московского  округа  \nот 20.11.2012 по тому же делу. \nВ заседании приняли участие представители:\nот заявителя – открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» – \nДроздов А.Н., Равелева Н.Ю., Седова Ж.И., Шаклеин Р.А.;\nОфициальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/\n(информация о движении дела, справочные материалы и др.).\nАвтоматизированная\nкопия\n\n2\nот  закрытого  акционерного  общества  «Регион  Округ  Страна \nпоставка»  – Кузьмин М.Д., Михляева А.Г., Садовский П.В.;\nот  компании  «УорлиПарсонс  Юроп  Энерджи  Сервисес,  Лтд» \n(WorleyParsons Europe Energy Services, Ltd) – Бекещенко Э.А., Ерова Е.В., \nХвалей В.В.\nЗаслушав и обсудив доклад судьи Бабкина А.И., а также объяснения \nпредставителей  участвующих  в  деле  лиц,  Президиум  установил \nследующее.\nОткрытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания \nоптового рынка электроэнергии» (открытое акционерное общество «Энел \nОГК-5»)  (заказчик;  далее  –  общество  «Энел  ОГК-5»),  закрытое \nакционерное  общество  «Регион  Округ  Страна  поставка»  (подрядчик;  \nдалее – общество  «РОС поставка»)  и  компания «УорлиПарсонс  Юроп \nЭнерджи  Сервисес,  Лтд»  (WorleyParsons Europe Energy Services,  Ltd) \n(подрядчик;  далее  –  компания)  заключили  комплексный  договор  \nот 31.01.2008 № РОС-КД-ДС/97/34/ДНГ (далее – комплексный договор, \nдоговор).\nСогласно  пункту 2.1 комплексного договора  положения статьи 3 \nдоговора  регулируют  отношения  сторон  по  выполнению  работ  на \nпредварительном\n \nэтапе\n \nреализации\n \nреконструкции\n \nсистемы \nзолошлакоудаления  филиала  «Рефтинская  ГРЭС  ОАО  «ОГК-5»; \nположения  статьи  4  представляют  собой  предварительный  договор, \nпредметом  которого  является  заключение  основного  договора  на  \nусловиях, предусмотренных статьей 4, в срок до 10.07.2008; к положениям \nстатьи 4 договора будут применяться правила статьи 429 Гражданского \nкодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс); положения \nстатьи  1  «Общие  положения»,  статьи  6  «Форс-мажор»,  статьи  7 \n«Конфиденциальность», статьи 8 «Урегулирование споров и арбитраж», \nстатьи 10 «Прочие условия» относятся также к основному договору. \n\n3\nСтатьей  1  комплексного  договора  установлено,  что  основным \nдоговором  является  договор  генерального  подряда  на  реконструкцию \nсистемы  золошлакоудаления  Рефтинской  ГРЭС  с  использованием \nэкологически  приемлемых,  технологически  надежных  и  экономически \nцелесообразных  технологий  (далее  –  объект),  включая  поставку \nоборудования, проектирование и строительство.\nИсходя из подпункта 4.3.1 комплексного договора дата окончания \nработ приходится на 22.12.2010. \nВ силу пункта 8.1 договора все споры, разногласия и требования, \nвозникающие из этого договора или в связи с ним, в том числе связанные с \nего заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, \nпрекращением  или  действительностью,  подлежат  разрешению  в \nАрбитражном суде города Москвы. \nВ  соответствии  с  пунктом  3.3  комплексного  договора  стоимость \nработ предварительного этапа, не включающая стоимости приобретаемого \nоборудования, составила 202 730 844 рубля. \nВ рамках комплексного договора заказчик перечислил подрядчику \nаванс  в  размере  786  881  422  рублей  для  размещения  заказа  на \nоборудование, необходимое для реконструкции объекта.\nНазванные  стороны  28.08.2008  заключили  дополнительное \nсоглашение  № 1  к  комплексному  договору,  согласно  которому  срок \nвыполнения работ предварительного этапа (этапа реализации проекта на \nреконструкцию объекта с момента подписания комплексного договора до \nзаключения договора генерального подряда) продлен до 15.10.2008, а срок \nзаключения  договора  генерального  подряда  (основного  договора)  –  \nдо 10.09.2008.\nЭти  же  стороны  заключили  договор  генерального  подряда  \nот 22.10.2008 № 301/ДНГ (далее – договор генерального подряда, основной \nдоговор)  на  реконструкцию  объекта,  в  соответствии  с  пунктом  2.1 \nкоторого  в  его  предмет  включены  не  выполненные  до  15.10.2008 \n\n4\nобществом «РОС поставка» и компанией в рамках комплексного договора \nработы предварительного этапа. \nВ силу пункта 5.2 договора генерального подряда дата окончания \nработ приходится на 22.12.2010.\nСогласно пункту 24.1 договора генерального подряда этот договор \nраспространяется  на  все  обязательства  подрядчика,  возникшие  из \nисполнения  предварительного  этапа  комплексного  договора,  и  на \nответственность, связанную с таким исполнением.\nОбязательства сторон, вытекающие из комплексного договора и не \nисполненные на дату вступления в силу основного договора, подлежат \nисполнению  в  рамках  комплексного  договора  в  соответствии  с  его \nусловиями,  если  иное  прямо  не  оговорено  в  договоре  генеральног"
    },
    {
      "number": "п-1",
      "content": "определение Арбитражного суда города Москвы от 29.08.2012 по \nделу № А40-35039/11-8-304 и постановление Федерального арбитражного \nсуда Московского округа от 20.11.2012 по тому же делу в части отказа в \nвыдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения \nМеждународного  коммерческого  арбитражного  суда  при  Торгово-\nпромышленной палате Российской Федерации от 24.01.2011 на взыскание \nс закрытого акционерного общества «Регион Округ Страна поставка» и \nкомпании «УорлиПарсонс Юроп Энерджи Сервисес, Лтд» (WorleyParsons \nEurope Energy Services, Ltd) солидарно в пользу открытого акционерного \nобщества  «Энел  ОГК-5»  2  088  600  000  рублей\n \n\n16\n(пункт 1 решения Международного коммерческого арбитражного суда при \nТоргово-промышленной палате Российской Федерации), а также в части \nраспределения  арбитражных  сборов  (пункты  5,  6,  7  решения \nМеждународного  коммерческого  арбитражного  суда  при  Торгово- \nпромышленной  палате  Российской  Федерации)  и  отмены  решения \nМеждународного  коммерческого  арбитражного  суда  при  Торгово- \nпромышленной палате Российской Федерации в указанной части отменить.\nАрбитражному суду города Москвы выдать исполнительные листы в \nуказанной части.\nВ  остальной  части  оспариваемые  судебные  акты  оставить  без \nизменения.\nПредседательствующий\n       А.А. Иванов"
    }
  ]
}