{
  "title": "arbitration ВС РФ от 17.12.2010",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "arbitration",
  "number": "",
  "year": 2012,
  "date": "17.12.2010",
  "source_url": "https://vsrf.ru/documents/arbitration/21008/",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "заявление общества с ограниченной ответственностью \n«Торгово-производственная фирма «СпецСтройКомплект» о пересмотре в \nпорядке  надзора  решения  Арбитражного  суда  Смоленской  области  \nот  17.12.2010  по  делу  № А62-4904/2010,  постановления  Двадцатого \nарбитражного  апелляционного  суда  от  24.03.2011  и  постановления \nФедерального арбитражного суда Центрального округа от 23.08.2011 по \nтому же делу.\nВ заседании приняли участие представители:\nОфициальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/\n(информация о движении дела, справочные материалы и др.).\nАвтоматизированная\nкопия\n\n2\nот заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Торгово-\nпроизводственная  фирма  «СпецСтройКомплект»  –  Линьков  И.М., \nПарасовченко О.Л.;\nот Управления Федерального казначейства по Смоленской области – \nСапарова Т.О., Юрчик Р.И.\nЗаслушав и обсудив доклад судьи Бациева В.В., а также объяснения \nпредставителей  участвующих  в  деле  лиц,  Президиум  установил \nследующее.\nУправление  Федерального  казначейства  по  Смоленской  области \n(далее  –  управление,  заказчик)  обратилось  в  Арбитражный  суд \nСмоленской  области  с  требованием  к  обществу  с  ограниченной \nответственностью  «Строительная  фирма  «ДомИнвестСтрой»  (далее  – \nобщество\n \n«ДомИнвестСтрой»,\n \nподрядчик)\n \nо\n \nрасторжении \nгосударственного  контракта от 23.07.2010 № 10-ОАЭФ на выполнение \nработ  по  капитальному  ремонту  системы  отопления  здания  (далее  – \nгосударственный контракт) и взыскании с подрядчика 169 309 рублей  \n6  копеек  неустойки  за  просрочку  выполнения  работ  до  момента \nрасторжения  контракта;  а  также  о  солидарном  взыскании  с  общества \n«ДомИнвестСтрой»  и  общества  с  ограниченной  ответственностью \n«Торгово-производственная  фирма  «СпецСтройКомплект»  (далее  – \nобщество  «СпецСтройКомплект»)  393 741  рубля  –  суммы  обеспечения \nисполнения государственного контракта.\nАрбитражный  суд  Смоленской  области  решением  от  17.12.2010 \nудовлетворил требования управления.\nПостановлением  Двадцатого  арбитражного  апелляционного  суда  \nот 24.03.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.\nФедеральный\n \nарбитражный\n \nсуд\n \nЦентрального\n \nокруга \nпостановлением  от  23.08.2011  решение  суда  первой  инстанции  и \nпостановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.\n\n3\nВ заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской \nФедерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов \nобщество «СпецСтройКомплект» просит их отменить в части солидарного \nвзыскания  с  него  393 741  рубля  (суммы  обеспечения  исполнения \nгосударственного  контракта),  ссылаясь  на  неправильное  применение \nсудами норм материального права, и принять по делу новый судебный акт \nоб отказе в иске в данной части.\nВ  отзыве  на  заявление  управление  просит  оставить  указанные \nсудебные акты в обжалуемой части без изменения как соответствующие \nдействующему законодательству.\nПроверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве \nна  него  и  выступлениях  присутствующих  в  заседании  представителей \nучаствующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит \nудовлетворению по следующим основаниям.\nУдовлетворяя  требование  управления  о  солидарном  взыскании  с \nобществ  «ДомИнвестСтрой»  и  «СпецСтройКомплект»  393 741  рубля  – \nсуммы  обеспечения  исполнения  государственного  контракта,  суды \nисходили из следующего.\nВ  соответствии  с  пунктами  1.1  –  1.4  заключенного  между \nназванными обществами договора от 24.06.2010 № 415-ПР/2010 (далее – \nдоговор  от  24.06.2010),  поименованного  сторонами  как  договор \nпоручительства,  общество  «СпецСтройКомплект»  обязалось  отвечать \nперед  управлением  в  пределах  суммы,  равной  393 741  рублю,  за \nнеисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств \nпо государственному контракту, подлежащему заключению с заказчиком \nна  основании  протокола  о  результатах  торгов  от  21.06.2010.  Данным \nдоговором  общества  «ДомИнвестСтрой»  и  «СпецСтройКомплект» \nопределили  порядок  предъявления  управлением  требования  о  выплате \nсуммы обеспечения и срок его исполнения.\n\n4\nСуды, установив, что договор от 24.06.2010 содержит сведения об \nобеспечиваемом  обязательстве,  о кредиторе  – управлении, должнике  – \nобществе «ДомИнвестСтрой» и об обществе «СпецСтройКомплект» как \nлице, принявшем на себя обязанность отвечать за исполнение должником \nуказанного обязательства, об объеме ответственности данного лица и об \nусловиях предъявления к нему требований при неисправности должника, \nпришли к выводу о согласованности всех существенных условий договора \nпоручительства.\nПоскольку в упомянутом договоре явно выражена и зафиксирована в \nписьменной  форме  воля  общества  «СпецСтройКомплект»  на  принятие \nобязательства  поручителя,  то,  по  мнению  судов,  письменная  форма \nдоговора поручительства была соблюдена.\nПриняв во внимание, что подрядчик не приступил к выполнению \nработ в предусмотре"
    },
    {
      "number": "п-1",
      "content": "решение Арбитражного суда Смоленской области от 17.12.2010 по \nделу  № А62-4904/2010,  постановление  Двадцатого  арбитражного \nапелляционного  суда  от  24.03.2011  и  постановление  Федерального \nарбитражного суда Центрального округа от 23.08.2011 в части взыскания с \nобщества с ограниченной  ответственностью  «Торгово-производственная \nфирма  «СпецСтройКомплект»  393 741  рубля  –  суммы  обеспечения \nисполнения  контракта,  установленной  договором  от  24.06.2010\n \n№ 415-ПР/2010, отменить.\nВ  удовлетворении  требования  Управления  Федерального \nказначейства по Смоленской области в указанной части отказать.\nВ остальной части названные судебные акты оставить без изменения.\nПредседательствующий\nА.А. Иванов"
    }
  ]
}