arbitration ВС РФ от 25.03.2010 Дата: 25.03.2010 ============================================================ заявление открытого акционерного общества «Инжиниринговая нефтегазовая компания – Всероссийский научно- исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Иркутской области от 25.03.2010 по делу № А19-17113/09-46 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.10.2010 по тому же делу. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.). Москва 12 апреля 2011 г. Автоматизированная копия 2 В заседании приняли участие представители: от заявителя – открытого акционерного общества «Инжиниринговая нефтегазовая компания – Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК» (ответчика) – Кошкина Е.М., Кошкина Е.С.; от общества с ограниченной ответственностью «Восточно- Сибирские магистральные нефтепроводы» (истца) – Газизов А.Ш. Заслушав и обсудив доклад судьи Марамышкиной И.М. и объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее. Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» (далее – общество «Востокнефтепровод») обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к открытому акционерному обществу «Инжиниринговая нефтегазовая компания – Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК» (далее – институт) о понуждении ответчика передать истцу один экземпляр инженерных изысканий по этапам 2.1, 3.1 и 4.1 календарного плана работ по договору подряда от 23.06.2006 № Р0855/2/ЦУП/111/06/165-06 на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – договор), а также о взыскании 305 721 479 рублей 85 копеек неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору. Определением Арбитражного суда Иркутской области от 26.11.2009 к участию в деле в качестве соистца привлечено общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектом «Восточная Сибирь – Тихий океан» (далее – общество «ЦУП ВСТО»). Решением Арбитражного суда Иркутской области от 25.03.2010 исковые требования удовлетворены частично: суд обязал институт передать обществу «Востокнефтепровод» один экземпляр материалов инженерных изысканий по этапам 2.1, 3.1, 4.1 календарного плана работ к 3 договору, с института в пользу истца взыскано 169 371 309 рублей 65 копеек неустойки с учетом применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс); в удовлетворении остальной части иска отказано. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2010 решение суда первой инстанции в части взыскания неустойки отменено, в удовлетворении данного требования отказано, в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 11.10.2010 отменил постановление суда апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции оставил в силе. В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции и постановления суда кассационной инстанции институт просит их отменить, ссылаясь на нарушение судами единообразия в толковании и применении норм материального права, постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения. В отзыве на заявление общество «Востокнефтепровод» просит оставить оспариваемые судебные акты в силе как соответствующие законодательству. Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Между обществом «Востокнефтепровод» (заказчиком) в лице общества «ЦУП ВСТО» (агента), действующего на основании агентского договора и доверенности, и институтом (подрядчиком) заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ (с дополнениями и изменениями), по условиям которого подрядчик обязался выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Расширение 4 трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан» в соответствии с заданием на проектирование и календарным планом поэтапно, а заказчик – принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренных договором. Для целей выполнения проектно-изыскательских работ сторонами согласованы: в задании на проектирование (приложение № 1 к договору) номенклатура, порядок и сроки предоставления заказчиком исходных данных подрядчику, а также содержание, технические и другие требования к технической документации и результатам ПОСТАНОВИЛ: 1. постановление Федерального арбитражного суда Восточно- Сибирского округа от 11.10.2010 по делу № А19-17113/09-46 Арбитражного суда Иркутской области отменить. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2010 по указанному делу оставить без изменения. Председательствующий А.А. Иванов