{
  "title": "determination ВС РФ от 05.06.2024",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2024,
  "date": "05.06.2024",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/2372028",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "Определение от 5 июня 2024 г. по делу № А08-7005/2022\nВерховный Суд Российской Федерации\n- Гражданское\nСуть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда\nВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\n№ 310-ЭС24-2907\nОПРЕДЕЛЕНИЕ\nг. Москва 05.06.2024\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., изучив по  материалам истребованного дела кассационную жалобу областного  государственного бюджетного учреждения «Управление капитального  строительства Белгородской области» на решение Арбитражного суда  Белгородской области от 15.05.2023 по делу № А08-7005/2022 и постановление  Арбитражного суда Центрального округа от 07.12.2023 по тому же делу по иску  областного государственного бюджетного учреждения «Управление  капитального строительства Белгородской области» к акционерному обществу  «Монтажторгстрой» о взыскании 2 347 182 рублей 09 копеек пеней за  просрочку исполнения обязательств по контракту от 02.11.2020 № 13/1058 за  период с 21.12.2021-13.04.2022,"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "областное государственное бюджетное учреждение «Управление  капитального строительства Белгородской области» (далее – истец) обратилось  в Арбитражный суд Белгородской области с иском к акционерному обществу  «Монтажторгстрой» (далее – ответчик) о взыскании 2 347 182 рублей 09 копеек  пеней за просрочку исполнения обязательств по контракту от 02.11.2020   № 13/1058 за период с 21.12.2021-13.04.2022.\nРешением Арбитражного суда Белгородской области от 15.05.2023 истцу  отказано в удовлетворении требований, с истца в доход федерального бюджета  взыскано 34 736 рублей государственной пошлины.\nПостановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда  от 25.07.2023 решение суда первой инстанции отменено в части взыскания с\nистца 34 736 рублей государственной пошлины, в остальной части решение  оставлено без изменения.\nАрбитражный суд Центрального округа постановлением от 07.12.2023  отменил постановление суда апелляционной инстанции в части отмены  решения суда первой инстанции о взыскании с истца в доход федерального  бюджета государственной пошлины, в указанной части оставил в силе решение  суда первой инстанции; взыскал с истца в пользу ответчика 3 000 рублей в  возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за  рассмотрение кассационной жалобы.\nИстец обратился в Верховный Суд Российской Федерации с  кассационной жалобой на решение суда первой инстанции и постановление  суда округа, в которой просит их отменить в части взыскания с истца  государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции и в  суде округа.\nПисьмом судьи Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2024  были истребованы материалы дела из Арбитражного суда Белгородской  области.\nСогласно положениям части 7 статьи 2916 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба  подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии  Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы  подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и  (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и являются  достаточным основанием для пересмотра оспариваемых судебных актов в  кассационном порядке.\nПри изучении по материалам истребованного дела доводов кассационной  жалобы и принятых по делу судебных актов таких оснований для передачи  указанной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии  по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не  установлено.\nКак следует из материалов дела, установив все обстоятельства, имеющие  существенное значение для рассмотрения дела, на основании полного и  всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, которые были  оценены в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь положениями  Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об  отсутствии оснований для удовлетворения заявленных истцом требований. При  этом, отказывая в удовлетворении требований, руководствуясь положениями  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Налогового  кодекса Российской Федерации, пунктом 32 постановления Пленума Высшего  Арбитражного суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении\nзаконодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в  арбитражных судах», суд первой инстанции взыскал с истца в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 34 736 рублей.\nСуд округа признал правомерными выводы суда первой инстанции и на  основании статьи\n110\nАрбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации взыскал с истца в пользу ответчика расходы по уплате  государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.\nОбжалуя судебные акты в Верховный Суд Российской Федерации, истец  приводит доводы, которые являлись предметом рассмотрения судов и получили  правовую оценку с учетом установленных фактических обстоятельств дела.  Несогласие истца с толкованием судами норм законодательства применительно  к установленным фактическим обстоятельствам дела в силу статьи 2916  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не  свидетельствует о наличии оснований для пересмотра обжалуемых судебных  актов в порядке кассационного производства.\nДоводы истца, изложенные в кассационной жалобе, не подтверждают  наличие оснований, предусмотренных статьями 2916, 29111 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для  рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда  Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку  не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены  нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права,  приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.\nНа основании изложенного и руководствуясь статьями 2911, 2916, 2918  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации отказать.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации А.Г. Першутов\nСуд:\nВерховный Суд РФ\n(подробнее)\nИстцы:\nОГБУ \"Управление капитального строительства Белгородской области\"\n(подробнее)\nОтветчики:\nЗАО \"МОНТАЖТОРГСТРОЙ\"\n(подробнее)\nСудьи дела:\nПершутов А.Г. (судья)"
    }
  ]
}