{
  "title": "determination ВС РФ от 13.04.2021",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2021,
  "date": "13.04.2021",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/1987042",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "ВЕРХОВНЫЙ СУД\nРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\nОПРЕДЕЛЕНИ Е\n№ 307-ЭС21-3697\nг. Москва 13 апреля 2021 г.\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А.,\nизучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью\n«Медицинская компания» (ответчик по первоначальному иску, г. Москва) на\nпостановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2020\nи постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.12.2020 по\nделу № А56-102056/2019 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и\nЛенинградской области по иску акционерного общества «Научно-\nисследовательская производственная компания «Электрон»\n(г. Санкт-Петербург) к обществу с ограниченной ответственностью\n«Медицинская компания» о взыскании 1 590 802 рублей 65 копеек\nзадолженности, 645 920 рублей 27 копеек неустойки и по встречному иску о\nвзыскании 737 100 рублей неустойки за нарушение сроков поставки товара,\n479 000 рублей убытков в связи с повторной организацией перевозки груза,\n905 838 рублей 65 копеек убытков вследствие уплаты неустойки контрагенту\nпо государственному контракту,"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской\nобласти от 21.04.2020 по первоначальному иску взыскано 1 590 802 рубля\n65 копеек задолженности, 159 080 рублей 27 копеек неустойки, во встречном\nиске отказано.\nПостановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда\nот 27.08.2020, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда\nСеверо-Западного округа от 11.12.2020, решение изменено: первоначальный и\nвстречный иски удовлетворены частично; в результате произведенного судом\n\n2\nзачета удовлетворенных требований с общества «Медицинская компания» в\nпользу общества «Электрон» взыскано 1 348 754 рубля 92 копейки.\nВ кассационной жалобе общество «Медицинская компания» просит о\nпересмотре судебных актов, ссылаясь на поставку комплектного оборудования\nза пределами срока, несение расходов на доставку комплектующих и уплату\nнеустойки за неисполнение в срок обязательства перед государственным\nзаказчиком.\nВ силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса\nРоссийской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной\nколлегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке\nкассационного производства являются существенные нарушения норм\nматериального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на\nисход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита\nнарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и\nиной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом\nпубличных интересов.\nТаких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается.\nСуды удовлетворили первоначальный и встречный иски частично в\nсоответствии с обстоятельствами исполнения сторонами договора поставки\nот 10.10.2018 № 18/213 и статьями 330, 486, 506, 516 Гражданского кодекса\nРоссийской Федерации.\nЗаложенное в доводах жалобы оспаривание выводов судов, сделанных по\nитогу исследования и оценки доказательств, не создает оснований для\nпересмотра судебных актов в кассационном порядке.\nРуководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального\nкодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "отказать обществу с ограниченной ответственностью «Медицинская\nкомпания» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном\nзаседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда\nРоссийской Федерации.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации Н.А. Ксенофонтова"
    }
  ]
}