{
  "title": "determination ВС РФ от 24.03.2021",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2021,
  "date": "24.03.2021",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/1980398",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "ВЕРХОВНЫЙ СУД\nРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\n№ 307-ЭС21-1725\nОПРЕДЕЛЕНИ Е\nг. Москва 24.03.2021\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., изучив\nкассационную жалобу администрации муниципального образования\n«Гвардейский городской округ» на постановление Тринадцатого арбитражного\nапелляционного суда от 27.07.2020, постановление Арбитражного суда Северо-\nЗападного округа от 26.11.2020 по делу № А56-7662/2019 Арбитражного суда\nгорода Санкт-Петербурга и Ленинградской области\nпо иску администрации муниципального образования «Гвардейский\nгородской округ» к обществу с ограниченной ответственностью «Стэко» о\nвзыскании 5 385 351 рублей пеней, 58 000 рублей штрафа, расторжении\nмуниципального контракта от 19.08.2014 № 77; о взыскании\n9 707 456,25 рублей пеней, 285 000 рублей штрафа, 2 077 650 рублей\nнеосновательного обогащения, расторжении муниципального контракта\nот 18.08.2014 № 76 по встречному иску общества к администрации о взыскании\n2 246 645,7 рублей убытков по контракту от 18.08.2014 № 76,\n\n2"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской\nобласти от 24.12.2019 контракты расторгнуты, в остальной части\nпервоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен.\nПостановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда\nот 27.07.2020 решение суда первой инстанции в части удовлетворения\nвстречного иска отменено, в удовлетворении встречного иска отказано, в\nостальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.\nПостановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа\nот 26.11.2020 постановление суда апелляционной инстанции оставлено без\nизменения.\nАдминистрация просит обжалуемые судебные акты изменить в части\nотказа в удовлетворении первоначального иска в полном объеме.\nПри изучении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов\nоснований для удовлетворения жалобы не установлено.\nРуководствуясь положениями статей 309, 310, 406, 758, 759, 760\nГражданского кодекса Российской Федерации, статей 34, 95 Федерального\nЗакона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе\nв сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и\nмуниципальных нужд», суды отказали в удовлетворении первоначального иска\nв обжалуемой части, не установив оснований для применения договорной\nответственности с учетом отсутствия доказательств нарушения сроков\nвыполнения работ в результате просрочки исполнителя, с учетом того, что\nработы приняты заказчиком.\nДоводы жалобы были предметом исследования судов и получили\nисчерпывающую правовую оценку с учетом последствий выполнения работ с\nнедостатками, заявленных оснований для применения договорной\nответственности применительно к установленным обстоятельствам, не\nсогласиться с которыми оснований не имеется.\n\n3\nПриведенные в жалобе доводы сводятся к иной оценке представленных\nдоказательств и несогласию с толкованием судами норм законодательства,\nподлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям,\nприменительно к установленным фактическим обстоятельствам дела, что в\nсилу статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской\nФедерации не является основанием для пересмотра оспариваемых судебных\nактов в кассационном порядке.\nСущественных нарушений норм материального права, а также\nтребований процессуального законодательства, повлиявших на исход\nсудебного разбирательства, судами не допущено.\nРуководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального\nкодекса Российской Федерации"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании\nСудебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской\nФедерации отказать.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации А.Г. Першутов"
    }
  ]
}