{
  "title": "determination ВС РФ от 02.12.2020",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2020,
  "date": "02.12.2020",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/1947252",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "Определение от 2 декабря 2020 г. по делу № А40-170610/2019\nВерховный Суд Российской Федерации\n- Экономическое\nСуть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда\nВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\n№ 305-ЭС20-18937\nОПРЕДЕЛЕНИЕ\nг. Москва02.12.2020\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., изучив  кассационную жалобу акционерного общества «Главное управление  обустройства войск» на решение Арбитражного суда города Москвы  от 28.02.2020, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда  от 30.06.2020, постановление Арбитражного суда Московского округа  от 02.10.2020 по делу  № А40-170610/2019\nпо иску общества с ограниченной ответственностью  «ЯнтарьСервисБалтик» к акционерному обществу «Главное управление  обустройства войск» о признании недействительным одностороннего отказа от  исполнения договора от 27.09.2017  № 2017/2-3138, договора от 27.09.2017   № 2017/2-3139, договора от 2.04.2017  № 2017/2-890, признании  недействительными зачетов встречных требований, взыскании задолженности  и процентов по статье\n395\nГражданского кодекса Российской Федерации,"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020, оставленным  без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда  от 30.06.2020, иск удовлетворен частично, признан недействительным\nодносторонний отказ от исполнения договоров, определена задолженность по  оплате работ, признан недействительным произведенный зачет встречных  требований, начислены проценты за пользование чужими денежными  средствами; в удовлетворении остальной части иска отказано.\nПостановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.10.2020 указанные судебные акты оставлены без изменения.\nОтветчик обратился в Верховный Суд Российской Федерации с  кассационной жалобой, в которой просит принятые по делу судебные акты  отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.\nПри изучении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов  оснований для удовлетворения жалобы не установлено.\nОценив представленные доказательства, руководствуясь положениями  статей\n309\n,\n310\n,\n329\n,\n330\n,\n395\n,\n405\n,\n406\n,\n410\n,\n412\n,\n715\n,\n717\nГражданского кодекса  Российской Федерации, суды частично удовлетворили иск исходя из того, что  работы были выполнены истцом в полном объеме и надлежащего качества,  однако ответчик работы не оплатил; в отсутствие доказательств  несвоевременного выполнения работ по вине истца, суды пришли к выводу о  том, что обязательство истца по уплате неустойки отсутствовало, в связи с чем  признали произведенный ответчиком зачет недействительным; оснований для  одностороннего отказа от договоров при установленных обстоятельствах  судами не выявлено.\nДоводы кассационной жалобы были предметом исследования судов, и  получили исчерпывающую правовую оценку с учетом представленных в  материалы дела доказательств, не согласиться с которой оснований не имеется.\nУказанные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях  судами норм материального права и (или) норм процессуального права,  повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием  для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.\nНа основании изложенного и руководствуясь статьями\n291.1\n,\n291.6\n,\n291.8\nАрбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации отказать.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации А.Г. Першутов\nСуд:\nВерховный Суд РФ\n(подробнее)\nИстцы:\nООО \"ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК\"\n(подробнее)\nОтветчики:\nАО \"Главное управление обустройства войск\"\n(подробнее)\nСудьи дела:\nПершутов А.Г. (судья)\n(подробнее)"
    }
  ]
}