{
  "title": "determination ВС РФ от 12.05.2020",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2020,
  "date": "12.05.2020",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/1884600",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "Определение от 12 мая 2020 г. по делу № А73-6843/2019\nВерховный Суд Российской Федерации\n- Экономическое\nСуть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда\nВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\n№ 303-ЭС20-6728\nОПРЕДЕЛЕНИЕ\nг. Москва12 мая 2020 г.\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Антонова М.К.,\nизучив кассационную жалобу администрации Корсаковского сельского  поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края\nна решение Арбитражного суда Хабаровского края от 13.08.2019,  постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2019 и\nпостановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.01.2020  по делу  № А73-6843/2019\nпо иску общества с ограниченной ответственностью «Технострой-ДВ»  (далее – общество) к администрации Корсаковского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее –  администрация) о признании незаконным решения от 14.01.2019 о  расторжении контракта в одностороннем порядке; о взыскании 2 247 041 рубля  задолженности по контракту, 203 501 рубля неосновательного обогащения,\n22 901 рубля 35 копеек неустойки, 2 074 рублей 04 копеек процентов за  пользование чужими денежными средствами (с учетом изменения требований  в порядке статьи\n49\nАрбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации)\nи по встречному иску администрации к обществу о взыскании\n71 850 рублей 42 копеек неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение  контракта и 106 200 рублей расходов на оплату услуг специалиста,  привлеченного для проведения экспертизы результата выполненных работ,\nпри участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора: Министерства  сельского хозяйства Хабаровского края,"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "решением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.08.2019,  оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного  апелляционного суда от 14.11.2019 и постановлением Арбитражного суда  Дальневосточного округа от 28.01.2020, исковое требование общества  удовлетворено частично, решение администрации о расторжении контракта в  одностороннем порядке признано незаконным, с администрации в пользу  общества взысканы 2 247 041 рубль основного долга и 22 901 рубль 35 копеек  неустойки; в удовлетворении иска в остальной части отказано. Встречное  исковое требование удовлетворено частично, с общества в пользу  администрации взыскан штраф в размере 35 925 рублей 21 копейки и расходы  на проведение экспертизы в размере 106 200 рублей. В результате зачета  обоснованных требований по первоначальному и встречному искам с  администрации в пользу общества взыскано 2 127 817 рублей 14 копеек.\nВ кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, администрация просит отменить судебные акты в части  удовлетворения первоначального иска, ссылаясь на существенное нарушение  судами норм права.\nСогласно пункту 1 части 7 статьи\n291.6\nАрбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы  судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе  в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные  в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений  норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на  исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных  актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят  подтверждения в материалах дела.\nПри изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу  судебных актов не установлено оснований, по которым жалоба может быть  передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.\nКак усматривается из судебных актов, между администрацией (заказчик)  и обществом (подрядчик) заключен государственный контракт на выполнение  работ по обустройству спортивной площадки села Краснореченское.\nИсковое требование общества мотивировано неправомерным отказом  администрации от исполнения контракта и оплаты выполненных работ.\nРассматривая спор в обжалуемой части, суды, руководствуясь  положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34, 95  Федерального закона  № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере  закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд», правовой позицией, изложенной в пункте 8  Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 24.01.2000  № 51 «Обзор практики разрешения  споров по договору строительного подряда», учитывая условия заключенного  между сторонами контракта, пришли к выводу об обоснованности заявленных  требований общества.\nСудебные инстанции исходили из того, что до истечения десяти дней\nс даты уведомления подрядчика о принятом заказчиком решении об  одностороннем отказе от исполнения контракта администрация была  уведомлена об окончании выполнения работ и получила направленные  обществом акты о приемке выполненных работ, исполнительную  документацию и документы на использованные материалы. Нарушение,  которое послужило основанием для принятия решения об одностороннем  отказе от исполнения контракта на момент вступления в силу решения об  одностороннем отказе подрядчиком устранено.\nВместе с тем администрация необоснованно отказала в приемке и оплате  работ по контракту при фактическом выполнении подрядчиком данных работ с  учетом устранения всех выявленных недостатков, результат которых имеет  потребительскую ценность. Доказательств невозможности использования  результата работ по назначению, наличия существенных и неустранимых  недостатков администрацией не представлено, стоимость выполненного объема  работ не оспорена.\nВвиду установления факта просрочки оплаты работ по контракту  судебные инстанции сочли обоснованным требование общества о взыскании  неустойки в заявленном размере. Расчет неустойки судами проверен и признан  верным.\nДовод администрации об утрате права на получение субсидии подлежит  отклонению, поскольку вопрос обеспечения субсидирования из краевого  бюджета к рассмотрению настоящего спора не относится.\nИные доводы, изложенные в кассационной жалобе, в том числе о  недобросовестном поведении общества при исполнении контракта, не  опровергают выводы судов, послужившие основанием для принятия судебных  актов в обжалуемой части.\nНесогласие администрации с выводами судов, иная оценка фактических  обстоятельств дела и иное применение к ним положений закона, не означают  допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки, не свидетельствуют о  существенных нарушениях норм материального и процессуального права,  повлиявших на исход дела, и не могут служить основанием для пересмотра  судебных актов в кассационном порядке.\nРуководствуясь статьями\n291.6\nи\n291.8\nАрбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "отказать администрации Корсаковского сельского поселения  Хабаровского муниципального района Хабаровского края в передаче  кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации М.К. Антонова\nСуд:\nВерховный Суд РФ\n(подробнее)\nИстцы:\nООО \"Технострой-ДВ\"\n(подробнее)\nОтветчики:\nАдминистрация Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края\n(подробнее)\nСудьи дела:\nАнтонова М.К. (судья)\n(подробнее)"
    }
  ]
}