{
  "title": "determination ВС РФ от 14.02.2020",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2020,
  "date": "14.02.2020",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/1862758",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "ВЕРХОВНЫЙ СУД\nРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\nОПРЕДЕЛЕНИ Е\n№ 303-ЭС19-27602\nг. Москва 14 февраля 2020 г.\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А.,\nизучив кассационную жалобу государственного бюджетного учреждения\nздравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница»\n(ответчик по первоначальному иску, г. Елизово, далее – больница) на решение\nАрбитражного суда Камчатского края от 29.01.2019 по делу № А24-2610/2015,\nпостановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2019\nи постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.10.2019 по\nтому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью\n«Окси Медикал» (г. Москва, далее – общество) к больнице об обязании принять\nтовар, взыскании долга, неустойки, штрафа, по встречному иску о взыскании\nнеустойки, штрафа, расторжении контракта от 26.06.2014 № 39 с участием в\nкачестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований\nотносительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью\n«Мосрентгенпром»,"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "принятым при новом рассмотрении дела после отмены ранее\nсостоявшихся судебных актов решением Арбитражного суда Камчатского края\nот 29.01.2019, оставленным без изменения постановлением Пятого\nарбитражного апелляционного суда от 13.06.2019 и постановлением\nАрбитражного суда Дальневосточного округа от 22.10.2019, по\nпервоначальному иску больница обязана в течение одного месяца со дня\nвступления в законную силу решения совершить действия по приемке\nфлюорографа в соответствии с условиями контракта, с больницы взысканы\n5 438 750 рублей долга, 271 937 рублей 50 копеек штрафа, 2 033 050 рублей\n\n2\n07 копеек пеней за период с 06.02.2015 по 22.01.2019, пени в размере 1/300\nдействующей на дату уплаты ключевой ставки Банка России за каждый день\nпросрочки на сумму основного долга в 5 438 750 рублей, начиная с 23.01.2019\nдо даты фактического погашения задолженности; в удовлетворении встречного\nиска отказано.\nВ кассационной жалобе больница просит о пересмотре судебных актов,\nссылаясь на несоответствие товара условиям контракта, неосновательное\nнеуменьшение несоразмерной неустойки, нарушение судами норм\nпроцессуального права.\nСогласно части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса\nРоссийской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной\nколлегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке\nкассационного производства являются существенные нарушения норм\nматериального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на\nисход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита\nнарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и\nиной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом\nпубличных интересов.\nТаких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается.\nВыводы судов основаны на доказательствах, пороков которых больница\nне обосновала, и соответствуют статьям 330, 333, 506, 525, 526 Гражданского\nкодекса Российской Федерации и нормам Федерального закона от 05.04.2013\n№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для\nобеспечения государственных и муниципальных нужд».\nСсылка заявителя на незаконный состав окружного суда неосновательна,\nпоскольку после замены судей рассмотрение дела начато заново в присутствии\nпредставителя больницы, не заявившего отвода составу суда.\nДовод учреждения о несоответствии условиям государственного\nконтракта от 26.06.2014 № 39 предлагаемого товара опровергается\nустановленными судами обстоятельствами.\nОспаривание оценки обстоятельств спора, заложенное в доводах\nкассационной жалобы, не составляет оснований для кассационного пересмотра\nсудебных актов.\nРуководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального\nкодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "отказать государственному бюджетному учреждению здравоохранения\nКамчатского края «Елизовская районная больница» в передаче кассационной\nжалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по\nэкономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации Н.А. Ксенофонтова\n\n3"
    }
  ]
}