{
  "id": 3050,
  "title": "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан от 17 апреля 2024 года (временно применяется с 28 апреля 2024 года)",
  "source_id": "0001202405030008",
  "points": [
    {
      "point_num": "преамбула",
      "content": "СОГЛАШЕНИЕ\nмежду Правительством Российской Федерации\nи Правительством Республики Казахстан о проектах строительства\nугольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей\nи Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан\nПравительство Российской Федерации и Правительство Республики\nКазахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами,\nосновываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного\nстратегического сотрудничества,\nподтверждая желание укреплять дружественные связи между двумя\nгосударствами,\nв целях содействия социально-экономическому развитию государств\nСторон и дальнейшему углублению российско-казахстанских отношений\nв энергетической сфере\nсогласились о нижеследующем:",
      "position": 1
    },
    {
      "point_num": "ст1",
      "content": "[Статья 1 / (Настоящее Соглашение определяет условия сотрудничества Сторон)]\nНастоящее Соглашение определяет условия сотрудничества Сторон\nпо реализации проектов строительства угольных теплоэлектроцентралей\nв городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики\nКазахстан (далее — проекты), включая выполнение работ по проектированию,\nизготовлению и поставке оборудования, строительству и вводу\nв эксплуатацию новых теплоэлектроцентралей со всеми требуемыми\nпроектами системами, зданиями и сооружениями в требуемом\nи согласованном для каждого из проектов объеме, а также механизмов\nпо организации льготного (субсидированного) финансирования или\nрассмотрению запроса на предоставление Казахстанской Стороне российского\nгосударственного экспортного кредита.",
      "position": 2
    },
    {
      "point_num": "ст2",
      "content": "[Статья 2 / (Координацию деятельности по выполнению настоящего Соглашения)]\nКоординацию деятельности по выполнению настоящего Соглашения\nи контроль за его выполнением осуществляют следующие компетентные\nорганы Сторон:\nот Российской Стороны — Министерство энергетики Российской\nФедерации;\nот Казахстанской Стороны — Министерство энергетики Республики\nКазахстан.\nВ случае замены компетентных органов Стороны незамедлительно\nуведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам.\nУполномоченными организациями Сторон, ответственными\nза реализацию проектов, являются:\nот Российской Стороны — общество с ограниченной ответственностью\n«ИНТЕРРАО - Экспорт», входящее в группу компаний «Интер РАО», которое\nосуществляет функции генерального подрядчика (далее — подрядчик) и вправе\nпривлекать соответствующие организации в качестве своих субподрядчиков\n(далее — субподрядчики) для осуществления сотрудничества в рамках\nнастоящего Соглашения;\nот Казахстанской Стороны — акционерное общество «Самрук-Энерго»,\nкоторое осуществляет функции заказчика (далее — заказчик).\nДля целей реализации проектов общество с ограниченной\nответственностью «ИНТЕР РАО — Экспорт» вправе создать\nспециализированную проектную компанию, входящую в группу компаний\n«Интер РАО», для выполнения функций подрядчика но отдельным контрактам\nна проектирование и строительство угольных теплоэлектроцентралей\nв городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики\nКазахстан (далее — контракты), а акционерное общество «Самрук-Энерго»\nвправе создать специализированную проектную компанию, являющуюся\nаффилированной компанией по отношению к акционерному обществу\n«Самрук-Энерго», для выполнения функций заказчика по контрактам, в связи\n3\nс чем будут внесены соответствующие изменения в настоящее Соглашение.",
      "position": 3
    },
    {
      "point_num": "ст3",
      "content": "[Статья 3 / (Уполномоченные организации Сторон осуществляют реализацию)]\nУполномоченные организации Сторон осуществляют реализацию\nпроектов в рамках следующих этапов:\nэтап № 1 — разработка проектной документации с проведением\nтребуемых экспертиз по каждому из проектов с учетом возможного\nпоследующего перевода теплоэлектроцентралей с твердого топлива\nна природный газ (далее — этап № 1);\nэтап № 2 — разработка рабочей документации, осуществление поставок\nоборудования и материалов, выполнение — строительно-монтажных\nи пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении генерирующего\nоборудования с обеспечением экологических показателей котельных\nустановок в соответствии с требованиями норм, действующих на территории\nРоссийской Федерации на дату подписания настоящего Соглашения (далее —\nэтап № 2);\nэтап № 3 — разработка рабочей документации, осуществление поставок\nоборудования и материалов, выполнение — строительно-монтажных\nи пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении системы газоочистки\nс обеспечением экологических показателей теплоэлектроцентралей\nв соответствии с требованиями норм, действующих на территории Республики\nКазахстан, которые Казахстанская Сторона определяет и предоставляет\nприменительно к проектам в сроки, указанные в абзаце восьмом статьи 5\nнастоящего Соглашения (далее — этап № 3).\nУполномоченные организации Сторон указывают условия и параметры\nреализации проектов и выполнения поставок, работ, услуг в заключаемых\nмежду ними отдельных контрактах, в которых определяются объемы\nпроектирования, поставок оборудования и материалов, работ и услуг, цены,\nусловия платежей, сроки выполнения обязательств, детальное распределение\nобязательств между подрядчиком и заказчиком по каждому из контрактов,\nа также их ответственность.\nУполномоченные организации Сторон определяют по своему\nусмотрению указанные условия и параметры реализации проектов в рамках\nодного контракта по каждому из проектов с отражением отдельных этапов\nвыполнения поставок, работ, услуг, указанных выше, или посредством\nподписания отдельных контрактов на разработку проектной документации\nв рамках этапа № | (контракты на проектирование) и отдельных контрактов\nна разработку рабочей документации, осуществление поставок, выполнение\nстроительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в рамках\nэтапа № 2 и этапа № 3 (контракты на строительство).\nСтороны подтверждают:\nреализацию проектов в соответствии с нормами, правилами\nи стандартами Российской Федерации, относящимися к изготовлению\nоборудования и материалов, поставляемых из Российской Федерации,\nдействующими на дату подписания настоящего Соглашения;\nреализацию проектов в соответствии с нормами, правилами\nи стандартами третьих стран в отношении оборудования и материалов,\nпоставляемых из таких третьих стран, действующими на дату подписания\nнастоящего Соглашения;\nреализацию проектов в соответствии с нормами, правилами\nи стандартами Республики Казахстан, относящимися к проектированию\nи строительно-монтажным работам, действующими на дату подписания\nнастоящего Соглашения;\nвключение с учетом финансирования, предоставляемого в рамках\nмеханизма российской государственной поддержки экспорта (льготных\n(субсидированных) процентных ставок по кредитам), уполномоченными\nорганизациями Сторон в контракты и российскими финансирующими\nорганизациями в соглашения о финансировании права Российской Федерации\nв качестве применимого права по контрактам и соглашениям\nо финансировании Международного коммерческого арбитражного суда при\n5\nТоргово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) или иного\nарбитражного учреждения на территории Российской Федерации,\nсогласованного сторонами контрактов, сторонами соглашений\nо финансировании, — в качестве места рассмотрения споров (арбитража).",
      "position": 4
    },
    {
      "point_num": "ст4",
      "content": "[Статья 4 / (В целях финансирования поставок, работ и услуг, предусмотренных)]\nВ целях финансирования поставок, работ и услуг, предусмотренных\nконтрактами, Стороны обеспечивают заключение отдельного (отдельных)\nсоглашения (соглашений) между уполномоченной организацией\nКазахстанской Стороны или специализированной проектной компанией,\nявляющейся аффилированной компанией по отношению к акционерному\nобществу «Самрук-Энерго», которая может выступить в качестве заемщика,\nи российскими финансирующими организациями на согласованных условиях\n(выше и далее — соглашение (соглашения) о финансировании).\nУсловия и параметры финансирования поставок, работ и услуг,\nпредусмотренных контрактами, определяются уполномоченной организацией\nКазахстанской Стороны и российскими финансирующими организациями\nв рамках заключаемых соглашений о финансировании.\nЗаключение соглашений о финансировании будет осуществлено\nпо итогам выполнения этапа № | и согласования бюджетов и графиков\nреализации проектов, как установлено в абзаце девятом статьи 7 настоящего\nСоглашения. Финансирование этапа № 1 по проектам осуществляется за счет\nсобственных средств уполномоченной организации от Казахстанской\nСтороны.\nПри определении сроков и объемов финансирования этана № 2\nи этапа № 3 будет учтена необходимость обеспечения предусмотренной доли\nроссийских товаров, работ, услуг в общем объеме финансирования\nс соблюдением требований действующих механизмов государственной\nподдержки экспорта в соответствии с законодательством Российской\nФедерации с приоритетом финансирования этапа № 2 по соглашениям\n—\n6\nо финансировании с предоставлением льготных (субсидированных)\nпроцентных ставок по кредитам.\nРоссийская Сторона с соблюдением требований действующих\nмеханизмов государственной поддержки экспорта в соответствии\nс законодательством Российской Федерации рассмотрит возможность\nпредоставления льготных (субсидированных) процентных ставок по кредитам,\nпредоставляемым российскими финансирующими организациями, в целях\nфинансирования поставок высокотехнологичной продукции российского\nпроизводства, работ и услуг по контрактам.\nПлатежные обязательства уполномоченной организации\nот Казахстанской Стороны или специализированной проектной компании,\nявляющейся аффилированной компанией по отношению к акционерному\nобществу «Самрук-Энерго», которая может выступить в качестве заемщика,\nпо соглашению (соглашениям) о финансировании обеспечиваются\nпредоставлением в том числе следующих обеспечений, приемлемых для\nроссийских финансирующих организаций:\nгарантия акционерного общества «Самрук-Казына»;\nзалог прав заказчика по контрактам;\nзалог прав заказчика по инвестиционным соглашениям о покупке\nуслуг по поддержанию готовности электрической мощности между\nМинистерством энергетики Республики Казахстан и заказчиком;\nзалог прав заказчика по договорам о покупке услуг по поддержанию\nготовности электрической мощности между товариществом с ограниченной\nответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке\nвозобновляемых источников энергии» и заказчиком.\nКазахстанская Сторона способствует предоставлению указанных выше\nобеспечений.",
      "position": 5
    },
    {
      "point_num": "ст5",
      "content": "[Статья 5 / (В целях реализации проектов Казахстанская Сторона:)]\nВ целях реализации проектов Казахстанская Сторона:\n7\nспособствует выдаче всех разрешительных и (или) уведомительных\nдокументов, согласований, лицензий и других документов, необходимых для\nреализации проектов;\nспособствует выдаче всех разрешительных и (или) уведомительных\nдокументов, согласований, лицензий и других документов, необходимых для\nзаключения и исполнения соглашений о финансировании и сделок или\nдоговоров, обеспечивающих исполнение обязательств по ним;\nобеспечивает создание всех необходимых условий для\nбеспрепятственных и без взимания сборов и взносов въезда, выезда,\nнахождения и работы на территории Республики Казахстан персонала\nиз числа граждан государств — членов Евразийского экономического союза,\nработающего в уполномоченной организации Российской Стороны,\nсе представительстве (филиале) и (или) дочернем обществе на территории\nРеспублики Казахстан, а также у субподрядчиков и их подрядчиков в рамках\nосуществления деятельности, связанной с реализацией проектов, на весь\nпериод их реализации;\nподтверждает использование русского языка при подготовке всех\nдокументов по проектам (контракты, соглашения о финансировании и иные\nсоглашения по проектам, проектная, техническая и иная документация);\nобеспечивает сбор и предоставление уполномоченной организации\nРоссийской Стороны имеющейся технической документации, включая\nтехнико-экономическое обоснование, исходных данных по площадке\nстроительства, существующему оборудованию (при наличии), инженерным\nсетям, геодезическим (реперным) точкам и другой информации, необходимой\nдля реализации проектов;\nобеспечивает подготовку и направление Российской Стороне запроса\nна предоставление Казахстанской Стороне российского государственного\nэкспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг по проектам\nв случае незаключения соглашения о финансировании между заказчиком или\nснпециализированной проектной компанией, являющейся аффилированной\nкомпанией по отношению к акционерному обществу «Самрук-Энерго»,\nкоторая может выступить в качестве заемщика, и российскими\nфинансирующими организациями на условиях, указанных в статье 4\nнастоящего Соглашения, и обеспечивает во взаимодействии с Российской\nСтороной заключение отдельного международного договора\nмежправительственного характера о предоставлении Казахстанской Стороне\nроссийского государственного экспортного кредита для финансирования\nпоставок, работ и услуг по проектам;\nобеспечивает предоставление Российской Стороне и уполномоченной\nорганизации от Российской Стороны утвержденных в установленном\nзаконодательством Республики Казахстан порядке норм в отношении\nэкологических показателей электроцентралей (в отношении содержания SO»,\nNOx и твердых частиц в уходящих газах) в течение 2 (двух) календарных\nмесяцев с даты подписания настоящего Соглашения;\nобеспечивает заключение:\nинвестиционных соглашений о покупке услуг по поддержанию\nготовности электрической мощности между Министерством энергетики\nРеспублики Казахстан и заказчиком, в которых будут определены\nпредварительные индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию\nготовности электрической мощности, объем и срок покупки. Инвестиционные\nсоглашения обеспечивают возвратность понесенных затрат при реализации\nпроектов, включая возвратность средств основного долга и ставки\nвознаграждения по соглашению о финансировании. По итогам разработки\nпроектной документации и прохождения вневедомственной государственной\nэкспертизы индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию готовности\nэлектрической мощности подлежат корректировке;\nдоговоров о покупке услуг по поддержанию готовности электрической\nмощности между товариществом с ограниченной ответственностью\n«Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников\nэнергии» и заказчиком, заключенных на основании инвестиционных\n=\n9\nсоглашений о покупке услуг по поддержанию готовности электрической\nмощности между Министерством энергетики Республики Казахстан\nи заказчиком.\nОбязательс...",
      "position": 6
    },
    {
      "point_num": "ст6",
      "content": "[Статья 6 / (В целях реализации проектов уполномоченная организация Российской)]\nВ целях реализации проектов уполномоченная организация Российской\nСтороны обеспечивает выполнение следующих мероприятий:\n1) до подписания контрактов:\nразработка основных технических решений по ТЭЦ «Кокшетау»,\nТЭЦ «Семей», ТЭЦ-2 «Усть-Каменогорск» (далее — объекты генерации), в том\nчисле предусматривающих технические решения для возможного\nпоследующего перевода теплоэлектроцентралей с твердого топлива\nна природный газ, для выбора и утверждения Казахстанской Стороной\nпараметров проектов;\nподготовка технических заданий и технико-коммерческих предложений\nна выполнение проектно-изыскательских работ по проектам на основании\nсогласованных заказчиком основных технических решений;\n2) после подписания контрактов и в соответствии с их условиями:\nразработка проектной документации по проектам для целей определения\nобъемов поставок, работ и услуг, а также графиков реализации проектов;\nразработка проектной документации по проектам осуществляется\nв соответствии с условиями контрактов за счет собственных средств заказчика;\nподрядчик в качестве своего субподрядчика (субподрядчиков) для разработки\n10\nпроектной документации привлекает проектную (проектные) организацию\n(организации), обладающую (обладающие) требуемыми лицензиями\nв соответствии с законодательством Республики Казахстан;\nуточнение бюджета и графиков реализации проектов в согласованных\nобъемах поставок, работ, услуг по контрактам по итогам разработки\nи прохождения экспертиз проектной документации;\nпроведение закупок основного и вспомогательного оборудования, в том\nчисле с учетом требований механизма государственной поддержки экспорта\nв соответствии с законодательством Российской Федерации; выбор\nсубподрядчиков, привлекаемых подрядчиком к осуществлению поставок,\nвыполнению работ и оказанию услуг в согласованных контрактами объемах;\nразработка рабочей документации по проектам и авторский надзор\nпроектировщика за выполнением — строительно-монтажных работ\nв соответствии с нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан,\nдействующими на дату подписания настоящего Соглашения;\nпоставка из Российской Федерации и третьих стран оборудования\nи материалов в объеме и по номенклатуре в соответствии с условиями\nконтрактов; в объем поставки включаются запасные части в соответствии\nсо стандартами организаций-изготовителей на период монтажных\nи пусконаладочных работ и на период гарантийной эксплуатации\nоборудования в соответствии с согласованными в контрактах условиями;\nвыполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ\nи испытаний; выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных\nконтрактами;\nкомандирование персонала подрядчика, субподрядчиков\nи их подрядчиков в Республику Казахстан в рамках контрактов для\nосуществления авторского надзора и строительного контроля, строительно-\nмонтажных и пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, а также\nкомандирование российских экспертов по необходимости в период\nгарантийной эксплуатации оборудования;\n11\nпланирование, контроль и ведение отчетности по выполнению графиков\nреализации проектов;\nподготовка эксплуатационного персонала заказчика для безопасной\nэксплуатации оборудования на каждом из объектов генерации.",
      "position": 7
    },
    {
      "point_num": "ст7",
      "content": "[Статья 7 / (В целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим)]\nВ целях осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим\nСоглашением, Казахстанская Сторона обеспечивает выполнение заказчиком\nследующих мероприятий:\n1) до подписания контрактов:\nвыбор и предоставление информации подрядчику в отношении\nплощадок строительства объектов генерации, получение технических условий\nна присоединение, включая информацию о точках подключения к сетям\n(водоснабжение, электросети, теплосети, снабжение топливом);\nпредоставление исходных данных, необходимых для разработки\nосновных технических решений, в согласованных с подрядчиком объемах\nи в согласованные с подрядчиком сроки;\nсогласование технических заданий и технико-коммерческих\nпредложений на выполнение проектно-изыскательских работ по проектам;\n2) после подписания контрактов и в соответствии с их условиями:\nсвоевременное получение в соответствии с законодательством\nРеспублики Казахстан заключений экспертиз, разрешений, уведомлений\nи других документов к исходно-разрешительной документации, требующихся\nдля реализации проектов и последующей эксплуатации объектов генерации,\nв том числе связанных с проектированием, поставками оборудования\nи материалов, оказанием услуг, и для ввода объекта в эксплуатацию, включая\nпривлечение необходимых специализированных организаций;\nполучение от компетентных органов Республики Казахстан\nэкологических лицензий и разрешений в соответствии с законодательством\nРеспублики Казахстан с учетом статьи 3 настоящего Соглашения;\n12\nсогласование бюджетов и графиков реализации проектов, определенных\nподрядчиком на основании проектной документации, прошедшей экспертизы,\nв согласованных объемах поставок, работ, услуг по контрактам;\nпередачу подрядчику во временное пользование земельных участков\n(площадок) для строительства теплоэлектроцентралей по контрактам;\nпредоставление в случае наличия в непосредственной близости\nс площадкой строительства и доступности складских территорий, бытовых\nи офисных помещений для размещения персонала подрядчика и его\nсубподрядчиков и их подрядчиков;\nсодействие подрядчику в открытии его представительств (филиалов)\nи (или) дочерних обществ в Республике Казахстан в целях реализации\nпроектов;\nобеспечение топливом, водой, паром, электроэнергией на период\nпроведения пусконаладочных работ, комплексных опробований и ввода\nобъектов генерации в эксплуатацию;\nпроведение комплексных опробований под руководством подрядчика\nи приемка объектов генерации в эксплуатацию;\nучастие по согласованию с подрядчиком в приемке оборудования\nна заводах-изготовителях;\nпредоставление квалифицированного персонала для участия\nв пусконаладочных работах, испытаниях, комплексном опробовании\nи приемке объектов генерации в эксплуатацию;\nобеспечение регулярного, надлежащего и — своевременного\nфинансирования всех выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением\nи условиями контрактов поставок, работ, услуг по проектам посредством\nзаключения в указанных целях отдельного (отдельных) соглашения\n(соглашений) о финансировании с российскими финансирующими\nорганизациями либо в рамках отдельного международного договора\nмежправительственного характера о предоставлении Казахстанской Стороне\nроссийского государственного экспортного кредита для финансирования\n13\nпоставок, работ и услуг по проектам. После ввода в эксплуатацию новых\nтеплоэлектроцентралей по проектам заказчик осуществит эксплуатацию\nуказанных теплоэлектроцентралей и их техническое обслуживание\nв соответствии с инструкциями по эксплуатации и техническому\nобслуживанию (если иная эксплуатирующая организация не будет определена\nКазахстанской Стороной).",
      "position": 8
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (В случае если изменения законодательства Республики Казахстан, втом)]\nВ случае если изменения законодательства Республики Казахстан, втом\nчисле норм публично-правового характера, действующих на дату подписания\nнастоящего Соглашения, приводят к ухудшению положения уполномоченной\nорганизации Российской Стороны, ее представительства (филиала) и (или)\nдочернего общества на территории Республики Казахстан, субподрядчиков\nи их подрядчиков, принимающих участие в реализации проектов, а также\nнанятого такими организациями персонала, не являющегося гражданами\nРеспублики Казахстан, и российских финансирующих организаций,\nучаствующих в соглашении о финансировании, такие изменения\nне применяются в отношении связанной с реализацией проектов деятельности\nуполномоченной организации Российской Стороны, ее представительства\n(филиала) и (или) дочернего общества на территории Республики Казахстан,\nсубподрядчиков и их подрядчиков, а также нанятого такими организациями\nперсонала, не являющегося гражданами Республики Казахстан,\nи российских финансирующих организаций, участвующих в соглашении\nо финансировании.\nПод ухудшением положения в целях настоящей статьи в том числе\nпонимается ужесточение требований строительных норм и правил,\nэкологических норм и правил, принятых в порядке, предусмотренном абзацем\nвосьмым статьи 5 настоящего Соглашения, в рамках реализации проектов.\n14",
      "position": 9
    },
    {
      "point_num": "ст9",
      "content": "[Статья 9 / (Споры между Сторонами относительно применения и (или) толкования)]\nСпоры между Сторонами относительно применения и (или) толкования\nнастоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров\nмежду компетентными органами Сторон.\nЕсли такие споры и разногласия не могут быть урегулированы\nконсультациями между компетентными органами Сторон, они разрешаются\nпосредством дружественных переговоров между Сторонами.",
      "position": 10
    },
    {
      "point_num": "ст10",
      "content": "[Статья 10 / (Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется)]\nВнесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется\nпо письменному согласию Сторон и оформляется отдельными протоколами.\nВопросы налогообложения, таможенного оформления\nи лицензирования, возникающие в рамках реализации проектов,\nи установление преференциальных условий по ним, а также льгот\nи преференций, предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением\nи законодательством Республики Казахстан, подлежат обсуждению\nСторонами до начала этапа № 1 по проектам. При достижении\nдоговоренностей по указанным вопросам Стороны подпишут отдельные\nпротоколы по внесению изменений в настоящее Соглашение. В случае\nотсутствия договоренностей Сторон по обозначенным в настоящем абзаце\nвопросам Российская Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить\nдействие настоящего Соглашения путем направления Казахстанской Стороне\nписьменного уведомления по дипломатическим каналам. В таком случае\nдействие настоящего Соглашения прекращается с даты уведомления.",
      "position": 11
    },
    {
      "point_num": "ст11",
      "content": "[Статья 11 / (Настоящее Соглашение временно применяется по истечении 10 дней)]\nНастоящее Соглашение временно применяется по истечении 10 дней\nс даты его подписания и вступает в силу с даты получения последнего\nписьменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении\n13\nСторонами внутригосударственных процедур, необходимых для ero\nвступления в силу.\nВ случае незаключения соглашения (соглашений) о финансировании\nлибо после завершения уполномоченной организацией Российской Стороны\nисполнения проектов и полного исполнения обязательств уполномоченной\nорганизацией от Казахстанской Стороны или специализированной проектной\nкомпанией, являющейся аффилированной компанией по отношению\nк акционерному обществу «Самрук-Энерго», которая может выступить\nв качестве заемщика, по соглашениям о финансировании, Стороны определяют\nдату прекращения действия настоящего Соглашения путем обмена нотами по\nдипломатическим каналам.\nСовершено в городе Москве и в городе Астане «44» апреля 2024 г.\nв двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, причем оба текста\nимеют одинаковую силу.\nЗа Правительство За Правительство\nРоссийской Федерации Республики Казахстан\n<==",
      "position": 12
    }
  ]
}