Определение от 25 июня 2020 г. по делу № А40-146805/2018
Верховный Суд Российской Федерации
- Экономическое
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда
ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 305-ЭС20-8520
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва25.06.2020
Судья Верховного Суда Российской Федерации Першутов А.Г., изучив кассационную жалобу Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги Северо-Западного административного округа» на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.07.2019 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2020 по делу № А40-146805/2018
по иску Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги Северо-Западного административного округа» к обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерСпецСтрой» о взыскании штрафа в размере 2 355 040,43 рублей и неустойки в размере 88 484,89 рублей по контракту на выполнение работ по благоустройству,
Заголовок дела
1. решением Арбитражного суда города Москвы от 29.07.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019, с ответчика в пользу истца взыскана неустойка в размере 88 484,89 рублей, в остальной части в удовлетворении иска отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2020 указанные судебные акты оставлены без изменения.
Учреждение обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит состоявшиеся по делу судебные акты отменить, считая их принятыми с нарушением норм материального и процессуального права.
По смыслу части 1 статьи
291.1
, части 7 статьи
291.6
, статьи
291.11
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
При изучении доводов жалобы и принятых по делу судебных актов оснований для удовлетворения жалобы не установлено.
Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, суды в удовлетворении требования частично отказали, поскольку признали не доказанным наличие оснований для взыскания штрафа, так как доказательства ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и наличие недостатков работ своевременно не представлены.
Доводы жалобы, в том числе относительно качества работ, были предметом рассмотрения судов и получили исчерпывающую правовую оценку исходя из установленных в рамках дела № А40-125375/2018 обстоятельств, свидетельствующих о наличии у учреждения обязанности по оплате работ в
связи с их надлежащим выполнением, не согласиться с которой оснований не имеется.
Существенных нарушений норм материального права, а также требований процессуального законодательства, повлиявших на исход судебного разбирательства, судом не допущено.
На основании изложенного и руководствуясь статьями
291.1
,
291.6
,
291.8
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья
ОПРЕДЕЛИЛ
1. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации А.Г. Першутов
Суд:
Верховный Суд РФ
(подробнее)
Истцы:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"
(подробнее)
Ответчики:
ООО "Интерспецстрой"
(подробнее)
Судьи дела:
Першутов А.Г. (судья)
(подробнее)