Арбитражная практика от 25.03.2010

заявление открытого акционерного общества
«Инжиниринговая нефтегазовая компания – Всероссийский научно-
исследовательский институт по строительству и эксплуатации
трубопроводов, объектов ТЭК» о пересмотре в порядке надзора решения
Арбитражного суда Иркутской области от 25.03.2010 по делу
№ А19-17113/09-46 и постановления Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 11.10.2010 по тому же делу.
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).
Москва
12 апреля 2011 г.
Автоматизированная
копия

2
В заседании приняли участие представители:
от заявителя – открытого акционерного общества «Инжиниринговая
нефтегазовая компания – Всероссийский научно-исследовательский
институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК»
(ответчика) – Кошкина Е.М., Кошкина Е.С.;
от общества с ограниченной ответственностью «Восточно-
Сибирские магистральные нефтепроводы» (истца) – Газизов А.Ш.
Заслушав и обсудив доклад судьи Марамышкиной И.М. и
объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум
установил следующее.
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы» (далее – общество «Востокнефтепровод»)
обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к открытому
акционерному обществу «Инжиниринговая нефтегазовая компания –
Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и
эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК» (далее – институт) о
понуждении ответчика передать истцу один экземпляр инженерных
изысканий по этапам 2.1, 3.1 и 4.1 календарного плана работ по договору
подряда от 23.06.2006 № Р0855/2/ЦУП/111/06/165-06 на выполнение
проектно-изыскательских работ (далее – договор), а также о взыскании
305 721 479 рублей 85 копеек неустойки за нарушение сроков исполнения
обязательств по договору.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 26.11.2009
к участию в деле в качестве соистца привлечено общество с ограниченной
ответственностью «Центр управления проектом «Восточная Сибирь –
Тихий океан» (далее – общество «ЦУП ВСТО»).
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 25.03.2010
исковые требования удовлетворены частично: суд обязал институт
передать обществу «Востокнефтепровод» один экземпляр материалов
инженерных изысканий по этапам 2.1, 3.1, 4.1 календарного плана работ к

3
договору, с института в пользу истца взыскано 169 371 309 рублей
65 копеек неустойки с учетом применения статьи 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс); в
удовлетворении остальной части иска отказано.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда
от 28.07.2010 решение суда первой инстанции в части взыскания
неустойки отменено, в удовлетворении данного требования отказано, в
остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
постановлением от 11.10.2010 отменил постановление суда апелляционной
инстанции, решение суда первой инстанции оставил в силе.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой
инстанции и постановления суда кассационной инстанции институт просит
их отменить, ссылаясь на нарушение судами единообразия в толковании и
применении норм материального права, постановление суда
апелляционной инстанции оставить без изменения.
В отзыве на заявление общество «Востокнефтепровод» просит
оставить оспариваемые судебные акты в силе как соответствующие
законодательству.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве
на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей
участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит
удовлетворению по следующим основаниям.
Между обществом «Востокнефтепровод» (заказчиком) в лице
общества «ЦУП ВСТО» (агента), действующего на основании агентского
договора и доверенности, и институтом (подрядчиком) заключен договор
на выполнение проектно-изыскательских работ (с дополнениями и
изменениями), по условиям которого подрядчик обязался выполнить
проектно-изыскательские

работы

по

объекту

«Расширение

4
трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан» в
соответствии с заданием на проектирование и календарным планом
поэтапно, а заказчик – принять и оплатить результаты работ в порядке и
размере, предусмотренных договором.
Для целей выполнения проектно-изыскательских работ сторонами
согласованы:
в задании на проектирование (приложение № 1 к договору)
номенклатура, порядок и сроки предоставления заказчиком исходных
данных подрядчику, а также содержание, технические и другие требования
к технической документации и результатам